甲方：________________
乙方：________________
根据甲方的施工需要，甲方决定向乙方租用以下设备，经双方协商一致，达成以下条款双方共同遵守：
一、租赁设备参数明细
1.1、租赁设备名称：________________强夯机(ZTM300)
1.2、设备最大夯击能：________________Kn.M
1.3、设备运输尺寸/重量：主机长________米x宽________米x高________米
二、设备工作地址及租用期限
2.1、设备工作地址：________________
2.2、租赁期限：________________从______年______月______日开始至设备停止使用之日止。
三、设备租金、设备进出场费用
3.1、设备先由乙方安排进场。设备租赁期低于_________月，甲方承担进、出场费用(￥：________________)/套;租赁期满二个______月，甲方承担单边进出场费用(￥：________________)/套。
3.2设备月租金：___________元/月.套(含税及操作挂钩人员工资)
四、人员配置及工资支付
4.1、该设备配操作人员名，配挂钩工名，人员工资由乙方负责。
五、设备使用时间
5.1操作人员每天工作时间为一台班(时间长度根据甲方施工特性而定，原则不超过8小时)。
5.2如因施工需要长期加班，为保证操作人员、设备、施工的安全，必需增加操作和挂钩人员，增加的操作人员工资按___________元/人/______月、挂钩人员工资按___________元/人/______月由甲方负责承担。
六、双方权利和义务
(一)、乙方权利和义务：________________
6.1.1、设备在租赁期间的所有权属于乙方。
6.1.2、乙方有义务根据协议要求，向甲方提供完好设备。FW76.COM
6.1.3、在施工过程中，服从甲方的统一指挥。
6.1.4、乙方租赁设备在租赁期间不得无故撤场，如因此而造成的出场费用则由乙方承担。
6.1.5、在保证安全情况下乙方所派机手必须服从甲方指挥。如果机手在工作期间内消极怠工、旷工，甲方可以要求其停止工作，并要求乙方更换机手，更换操作手期间如设备不能正常工作造成停工，停机时间一律要从租赁费用中扣除。
6.1.6、在租赁期内，甲方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经乙方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
6.1.7、设备的______日常维护和保养由乙方负责，钢丝绳损耗由乙方负责并承担费用。设备使用期间发生技术故障，导致设备无法使用，因设备技术故障导致停机每月累计不超过3天,如超过3天，从维修第四天起每天减用2500.00___________元/天。
(二)、甲方权利和义务：________________
6.2.1、甲方在租赁期间合理调配使用租赁设备，并充分利用和发挥其功能。
6.2.2、甲方在租赁设备使用期间，如设备出现故障甲方有权利要求乙方1天之内派人到现场进行修理，未能到场的，按照(设备______月租赁费+所增加人员______月工资)÷30天的计算方式，按实际耽误天数扣除租赁费和人工工资。乙方应安排每月施工间隙进行设备的正常保养维修并填写维修保养记录及使用台班表已作为核算依据，乙方不得在正常工作______日范围之内以设备保养理由停工。
6.2.3、甲方有义务向乙方按约定时间支付租金。
6.2.4、甲方提供施工期间本机械设备消耗的柴油并承担费用。
6.2.5、甲方负责安排操作人员的食宿，并承担费用。
6.2.6、强夯机在甲方施工现场的装卸车、安装拆卸、转场所需的吊车由甲方负责并且承担费用，人工由乙方负责并承担费用。
七、租赁机械的毁损与灭失
7.1、甲方承担在租赁期间内因甲方违章指挥所造成的毁损与灭失。因不可预见自然灾害等造成的机械设备毁损、灭失，乙方自行找保险公司赔付，如因乙方未对设备购买保险导致的无法赔偿的损失由乙方自行承担，对不可预见性因素的认定以保险公司或其他具有相应资质单位出具的证明文件为准。
7.2、在租赁机械发生毁损或灭失时，甲方有义务立即通知乙方。
八、安全施工
8.1、乙方应谨慎操作，严格按操作规程进行作业，并与其他人员或设备保持安全距离;施工现场不得焚烧废弃物，不得在储油罐边抽烟，禁止班前和工作时间内饮酒。甲方如发现以上情况有权对责任人进行处罚。
8.2、乙方派驻现场操作人员应遵守安全操作相关规定，若因此而造成安全事故或经济损失的责任由乙方承担。
8.3、租赁设备由甲方负责提供合适的场地停放，并负责安全保管工作，如出现损坏丢失由甲方承担全部的损失责任。
8.4、六级以上大风及阴雨天气或能见度低视线不良时，不能进行作业，夜间没有相应措施不能施工，强行施工造成事故及损失甲方承担全部的损失责任。
九、租金支付和结算
9.1、支付方式：________________租金每足一个______月乙方按双方签认的结算单开具发票给甲方后按______月支付。乙方设备到达甲方工地后，甲方需三天内进场费___________元整/套支付给乙方。
十、违约责任
10.1、甲方不按时支付租金，属甲方违约。
10.2、乙方操作手不能满足甲方施工要求，按照本合同第六条规定处理。
十一、合同争议与生效
11.1、本合同经双方协商一致达成，未尽事宜双方另行商议，如有商议，首先双方本着友好合作的态度协商，如达不成一致意见，任何一方有权向乙方工程所在地仲裁机构申请仲裁或向贵阳市南明区人民法院提起诉讼。
11.2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效，设备退回乙方并结清设备租赁费用后自行废止。
11.3、合同订立地点：________________
11.4、合同订立时间：______年______月______日
甲方：________________
乙方：________________
______年______月______日
其他人还在看
【热搜合同】 解除房屋租赁合同
如今有很多时候我们都会接触到合同，签合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当。在甲方制定好合同并在你签署完了之后，可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。值得推荐的合同模板你收集了吗？以下是小编收集整理的“【热搜合同】 解除房屋租赁合同”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
原告：____________，性别：____________，____________年____________月出生，籍贯：____________，家庭住址：____________工作单位：____________联系电话：____________
被告：____________，性别：____________，____________年____________月出生，籍贯：____________家庭住址：____________工作单位：____________联系电话：____________诉讼请求：____________
1、判令解除原告与被告签订的租赁合同，被告将承租的房产交还原告。
2、判令被告按现有市场价向原告支付从____________年____________月至被告归还房产之日的拖欠租金;
3、依法判决原告不返还被告保证金____________元。(依法判决被告支付原告违约金____________元。)
4、判令诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
____________年____________月____________日，原被告签订《房屋租赁合同》，约定被告承租原告所有的位于C小区房屋，建筑面积____________平方米(房产证号____________ )，租赁期共____________个月，自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。月租金____________元，年租金总____________元整。甲方向乙方收取房屋保证金____________元。合同约定，租赁期间，乙方有以下行为之一的，甲方有权解除合同收回房屋：
(1)未经甲方同意转租，转借，拆改变动房屋结构;
(2)利用承租房屋存放危险物品或进行非法活动;
(3)预期缴纳按约定应当由乙方交纳的各类费用;
(4)下期房屋租金未提前一个月支付。可是在原告依约将房屋租赁给被告后，被告却屡次违反合同约定，拖欠房屋租金。____________年____________月，被告拖欠一个月工资，经原告追讨后补交上。 ____________年____________月，又拖欠两个月的租金，原告多次协调追讨都被被告以各种借口拒之门外，甚至还对原告态度粗暴。
原告依照双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款之约定，行使单方解约权，告知被告1个月后将收回该房产。但被告在接到通知1个月后，拒不搬出。时至今日，仍拒不将房产交还原告，租金自____________年____________月至今一直未缴纳。
综上所述，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益。原告现依据双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款规定和《中华人民共和国合同法》第二百一十九条、第二百二十六条、第二百二十七条之规定，请求贵院依法支持原告诉讼请求。
此致
____________人民法院
具状人：____________年____________月____________日
优质合同：网络设备租赁协议(篇一)
现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当。在签订好合同并签署好自己的名字后，可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。可是不知道你知不知道我们工作中的合同怎么写呢？以下是小编收集整理的“优质合同：网络设备租赁协议(篇一)”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！
出租方（甲方）：（地址、邮编、电话、法人代表、等内容）
承租方（乙方）：（地址、邮编、电话、法人代表、等内容）
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。
第一条 甲方根据乙方的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向____ 购进以下设备租给乙方使用。（设备的具体内容等）
第二条 甲方根据与生产厂（商）签订的设备订货合同规定，于____ 年____ 季交货，由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
第三条 设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同予以说明。
第四条 设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
第五条 在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
第六条 设备租赁期限为____ 年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币____ 元（包括手续费____ %），分____ 期交付，每期租赁金____ 元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
第七条 本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。
第八条 本合同期满，甲方同意按人民币____ 元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
第九条 乙方上级单位____ 同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。
第十条 因本合同发生争议，按（ ）项解决；
1、向____ 仲裁委员会申请仲裁；
2、向____ 人民法院提出诉讼。
第十一条 本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
热搜合同: 铺面租赁合同季度范文精选
我们平时在进行交易的过程中一般需要使用合同，签订合同是非常值得重视的一件事。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后，可以更好的受到国家法律的保护。所以您这是在找一些有关合同范本的东西吧？为此，小编从网络上为大家精心整理了《热搜合同: 铺面租赁合同季度范文精选》，欢迎大家与身边的朋友分享吧！
出租方：(甲方)
承租方：(乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确租方与承租方的权利和义务，经双方协商达成如下协议，共同遵守。
一、甲方将x铺位出租，合计面积约为x平方米，x年x月x日至x年x月x日租金为人民币x元/月;
二、每月的租金乙方必须在每月x日前交付甲方，否则甲方有权终止合同，收回铺面并没收保证金，并追回乙方所欠租金，乙方不得有异议。
三、签定合同之日，乙方必须向甲方一次交付人民币x元作为保证金。保证金待租赁期满办好退租手续后一次性归还给乙方(不计利息)。甲方只出租铺面给乙方，铺面的房产所有权仍归属甲方所有。
四、租赁期间，乙方若因经营或市场需要装饰、维修铺面，必须经甲方同意后方可实施，其费用由乙方负责，但不能影响原房屋建筑结构，如有影响原房屋建筑结构的，甲方有权终止合同，并追究乙方责任，所造成的经济损失或其他责任均由乙方负责。租赁期满，属乙方的物品可全部搬走，但固定装修不能拆除。
五、每月铺面的水、电和经营涉及的各种费用由乙方支付，与甲方无关。
六、租赁期如乙方需中途终止合同或转租第三者，必须提前x天通知甲方，并征得甲方同意(半年内不得终止合同)，否则没收乙方的保证金作为赔偿甲方的损失。如甲方在租赁期间内因转让或其他原因提前终止合同，甲方应退回保证金给乙方外，另赔偿当年壹个月租金给乙方，但如整幢建筑改变用途或拆迁除外。
七、租赁期间如发生不可抗拒的自然灾害事故，(如火灾、洪涝等)并给乙方造成损失的，由乙方负责，与甲方无关。
八、租赁期定为x年，即从x年x月x日至x年x月x日止。租赁期满后，原承租方享有优先续租权，但租金另议并重新签定合同。
九、本合同未尽事宜，经双方协商后可作补充规定，补充规定与合同具有同样效力。
十、合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。
甲方签字：乙方签字：联系电话：联系电话：
开户银行：身份证号码：
帐号：
年x月x日
合同推荐: 房屋租赁协议之一
在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当。对你们谈好的合同进行一个详细的签订，对于维护合法权益能起到很大的作用。所以，你是否知晓我们的合同又有怎样的形式呢？下面是小编帮大家编辑的《合同推荐: 房屋租赁协议之一》，但愿对您的学习工作带来帮助。
出租方（甲方）
承租方（乙方）
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于X市X街道X小区x号楼XX号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自X年X月X日至X年X月X日，计x个月。
二、本房屋月租金为人民币X元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初x日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前X个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后x天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前X个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金X元。
七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。
八、本合同连一式x份，甲、乙双方各执x份，自双方签字之日起生效。
甲方：（签字）
联系电话：
乙方：（签字）
联系电话：
年月日
月度合同精选: 设备购买安装合同(篇一)
在平时需要交易的时候就会使用到合同，只要有可能，就一定要清楚明白合同中的隐含条件。签署好了对于双方都非常重要的合同后，可以更好的方便双方协调及配合。那么签订合同有什么需要注意的呢？小编收集并整理了“月度合同精选: 设备购买安装合同(篇一)”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及设备采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息(如有时)由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
一、项目概况：
(一)、项目名称：___设备采购、安装项目
(二)、采购设备及安装工作内容：
1、采购设备清单及详细参数
产品的名称、品种、规格、型号、价格、数量和计量单位，详见下表：
2、工作内容：包括设备及相关附属配件定制、采购，运输，储存保管，设备安装、调试，设备试运行，操作培训，环保检测，设备交付给甲方前的管理、维护，设备保修等所有与本次设备采购、安装相关的工作。
二、采购、安装实施地点：
本次设备采购、安装用于 。
三、采购、安装期限：
本次采购设备安装期限自201 年 月 日起，至220_年 月 日止。
四、采购、安装费用：
本次采购、安装设备(详合同约定采购清单)中标价合同总价为人民币大写： 元，即RMB￥ 元;此费用包括：
1、包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、代理、培训、税费、达到正常使用的所有随机配件和工具(转运设备的上户、保险费用由甲方承担)、按照行业标准和国内本项设备通用的随机配备和备用工具及附件、系统集成费用和验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等等所有其他有关各项的费用。
2、设备安装所需的人工、辅助材料、机械、脚手架等费用;
3、安全文明施工费用;
4、企业管理、税金等其他所有费用。
五、采购、安装要求：
1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3、乙方设备运抵现场后由乙方自行保管，安装前需经甲方按照清单验收并签字确认;每台设备上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
六、相关资料提交：
1、乙方应提供全套设备完整、详细的质量检测报告和出厂合格证。
2、乙方应提供全过程安装、调试，试运行的所有资料及相关影像资料。
3、乙方应提供项目所在地环保部门出具的环境影响检测合格相关全套资料。
七、付款方式：
1、支付方式：甲方以银行转账或银行票据的方式支付价款。
2、支付时间:
2.1、乙方按合同约定清单设备进场、并接到乙方通知和票据凭证资料后的15日内支付合同金额百分之 的价款：￥ 元，人民币大写 元整;
2.2乙方全部货物安装调试完毕并验收合格，且甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 15 日内，由其向乙方核拨合同总价的百分之 款项：￥ 元，人民币大写元整;
2.3余款5%作为质量保证金,在设备质量保修期(24个月)满，甲方 15 个日内向乙方(无息)支付5%质保金。
2.4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
八、甲方的责任：
1、甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍;
2、协助乙方施工过程中所需的水、电源到场，水、电费用由乙方自行负责。
九、乙方的责任：
1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工，确保设备运行达到甲方和相关部门要求。
2、按合同约定提供相关资料。
3、负责报请当地环保部门进行环境影响检测，并取得相关合格证。
十、违约责任
1、甲方违约责任
(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金;
(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款同期银行贷款利息;
2、乙方违约责任
(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额同期银行贷款利息;逾期交货超过60天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息(贷款利率计算)。
(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 五 的赔偿金给甲方。
(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之
五 向甲方支付
违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
十一、争议解决办法
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
十二、特别约定：
1、施工现场中因乙方原因发生的所有伤亡事故，均由乙方自行负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的通道、其他协调事项等，由双方共同协调处理。
3、非乙方原因造成的检测、维修费用，乙方只收成本费用。
4、为确保甲方今后能正常使用设备、设施，甲方应定人兼职管理设备、设施，乙方按照甲方要求进行人员专业培训，并对设备使用情况进行跟踪服务。
5、质保期为验收合格后 2 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内应到场， 12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用;如货物经乙方 3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
6、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
7、质保期内的售后服务免除所有配件费、工时费、检测费等相关费用(直到设备维修完毕止发生的所有费用);2年质保期外(含五年免费上门维修)的维修服务免除工时费、检测费、拖车费、交通费等。
8、如果甲方需要办理垃圾转运站环评认证相关事项，乙方无条件协助甲方办理相关手续。
十三、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十四、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十五、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【实用合同】 简单门面商铺租赁合同之一
现在，合同已经是保证当事人合法权益的保证了，双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。只有在签署好属于你的合同范本之后，可以更好的为日后解决争议提供依据。你在生活中有没有写过合同呢？下面是小编帮大家编辑的《【实用合同】 简单门面商铺租赁合同之一》，仅供参考，大家一起来看看吧。
出租方(简称甲方)：
承租方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，就甲方将其拥有的门面房出租给乙方一事，达成如下协议：
一、租赁门面描述
1、甲方将其拥有的座落于门面房出租给乙方用于经营。该门面建筑面积共 平方米。
2、甲方必须保证对所出租的房屋享有完全的所有权，并且保证该房屋及房屋所在范围内的土地使用权没有用于抵押担保。
二、租赁房屋用途
1、乙方租赁房屋为商业门面使用。
2、乙方向甲方承诺：在租赁期限内，未事先征得甲方的书面同意，并按规定报经有关部门核准，乙方不得擅自改变门面的原有结构和用途。
三、租赁期限
本合同租赁期为 年， 自 年 月 日起至 年月日止。
四、租金及支付方式
1、租金每月为按每季度一次性付甲方_________元。每季度必须在前5日内缴纳下一季度房租。
2、在租赁期内，因租赁门面所产生的水、电、卫生费由乙方自行承担。
五、甲方的权利与义务
1、甲方应在乙方支付租金之日将上述房屋钥匙交付乙方。
2、甲方必须保证出租给乙方的门面能够从事商业经营。
3、在租赁期间，甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。
4、若乙方主动放弃租赁，不得向甲方要求门面装修补偿费。若非乙方主动放弃租赁，此项不成立。
5、甲方在乙方租用期内无权收回门面，乙方拥有使用权和转让权。
六、乙方的权利与义务
1、乙方按照本合体结构的基础上，有权根据营业需要对上述房屋进行装修，甲方不得干涉。
2、乙方不得利用上述房屋从事非法经营及任何违法同约定使用房屋，承担门面损耗的赔偿责任。
3、按本协议第四条约定支付租金。
七、续租
合同期满后，如出租方仍然继续出租房屋，承租方享有优先权，但租金按当时的特价及周围门市租金涨幅作适当调整。
八、其他约定
1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以补充协议的方式另行约定，补充协议是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力;
2、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份
甲方(签章)： 乙方：(签章)
年 月 日
【实用合同】 设备买卖合同精选
我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，双方协商签订好合同后能够省去很多麻烦。唯有在非常重要的合同范本签订好之后，可以更好的为日后解决争议提供依据。值得推荐的合同模板你收集了吗？小编特地为大家精心收集和整理了“【实用合同】 设备买卖合同精选”，仅供您在工作和学习中参考。
甲方：山东博瑞重型机械有限公司
乙方：泾川县元顺建筑安装工程有限责任公司
一、名称：56 0塔吊起重机4台，金额合计2xx年。
二、包装标准，包装物的供应与回收：裸装。
三、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：见发货清单。
四、塔吊的所有权自乙方付清货款起转移，但乙方未履行支付价款义务的，塔吊属甲方所有。
五、交(提)货方式、地点：甲方代办托运，乙方负责卸车及卸车费用。
六、运输方式及到达费用负担：汽车运输，总价格内含运费，乙方负责卸车费用。
七、检验标准、方法、地点及期限：根据甲方提供的发货清单现场进行验收。
八、成套设备的安装与调试：甲方派壹名技术人员指导调试，乙方负责组织实施安装及吊车费用。乙方负责给技术指导人员配备安全带、安全帽等防护用具。
九、结算方式、时间及地点：货物到达后，乙方全部货款付清后方可进工地卸车，如货到因乙方的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由乙方负责。
十、本合同解除的条件：保修期满。
十一、违约责任：双方协商解决或根据《中华人民共和国合同法》执行。
十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：
(一)提交_当地_仲裁委员会;
(二)依法向甲方所在地的人民法院起诉。
十三、其他约定事项：本合同一式三份，本合同未经甲方同意，私自改动原合同文本条款，一律无效，若有改动，改动处必须有甲方盖章方可生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托受理人：
年 月 日
热搜合同: 个人施工合同(篇一)
在交易过程中常常会使用到合同，我们必须要在了解情况后把合同给签订好才行。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了，可以更好的避免很多无谓的经济损失。你知道怎样才能拟定出一份优质的合同吗？下面是由76范文网(fw76.com)小编为大家整理的“热搜合同: 个人施工合同(篇一)”，希望能对您有所帮助，请收藏。
甲方(发包方)：姓名：(以下简称“甲方”)
乙方(承包方)：姓名：(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：自家住宅，工程地点：甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建，按实际施工建筑面积以元/平方米(大写)元/平方米进行人工单包结算。
二、工程施工要求
1、乙方按照甲方提供的设计图纸施工，整栋楼砌墙按cm施工，一楼层高cm(包板)，二楼层高cm(包板)。房间对角不得小于或大于cm，阴阳角度达度，墙体垂直，墙面抹灰平整，一楼二楼客厅各做一根大梁。
2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。
4、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。
5、墙地砖安装，粘贴牢固，灰浆饱满无空鼓、裂缝，表面平整。
6、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每天砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。
三、工程质量
1、工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据，由甲方组织相关人员进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新返工修缮直到符合甲方质量要求为止，重新返工的费用(包括返工的工时费用和材料费用)全部由乙方负责。
2、上条所说的建筑质量问题，包括以下方面：
(1)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;
(2)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;
(3)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲;
(4)梁、柱中空;
(5)墙壁、屋顶上的砂浆脱落;
(6)屋顶漏水、浸水;
四、合同工期：
开工日期：
竣工日期：