甲方:
乙方:
甲方将工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务,确定经济关系,共同确保该工程质量、工期的全面完成,经双方协商一致,达成如下条款,以资共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
5、合同价款:
6、质量等级:
7、工期: 天(从进场安装之日起)
8、发生下列情况时,工期顺延:
不可抗力的自然灾害。(如下雨、大风、停电等)
设计修改后工程量增加。
二、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底;
2、提供施工用水和用电接点位置;
3、指派 为甲方驻现场代表,对工程质量、进度进行监督。
4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。
(二)乙方责任
1、乙方须在合同签订前,与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》,作为本合同的附件之一,否则,合同为无效合同。
2、乙方须在合同签订后2天内,以书面形式向甲方报送管理人员资格证书;
3、遵守法律法规和甲方的有关规定,按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用;
4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任;
5、加强现场文明施工管理,施工中不得影响环境卫生及占道,工程交工前要达到工完场清的要求;
6、负责已完工程的成品保护,承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。
7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。
8、质量:如果在施工中,阶段验收为不合格工程,除责成乙方拆除返工重建外,停工整改的一切费用由乙方负责,不顺延期工期;若工程验收为不合格,甲方不予验收,一切责任和损失由乙方承担。
因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡,其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。
9、工期:按合同工期执行,每延误一天罚款一千 元。施工过程中,如遇人力不可抗拒的灾害,工期顺延。
10、转包:乙方不能转包,一经发现甲方有权终止合同,因转包造成的损失由乙方负责。
11、进度:乙方不得以任何理由影响工程进度,否则,甲方有权要求更换,由此造成的损失由乙方承担,甲方拒付一切施工费用。
12、停工:乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工,合同即告终止,甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员,由此造成的一切损失由乙方承担;
13、其他施工单位的纠纷:乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理,引起的聚众闹事、打架斗殴等事端,造成停工或影响工程进度,所有损失由乙方承担。
三、工程质量
1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。
2、经检查、检验、验收工程质量不合格,乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格,并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。
四、工程验收
工程施工完毕,乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。
五、工程保修
工程保修期,自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算,按国家有关规定执行。保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修,若乙方未及时返修,甲方可自行返修,费用在乙方质保金中扣除。
六、付款方式
序号拨款分 次进行金额( 元)
七、附则
1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。
2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。
3、本合同出现争议时,可向人民法院起诉。
甲方: 乙方:
代表人(签字): 代表人(签字):
日期:日期: